Официальные документы

_____________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «РИКО ПРИНТ ЦЕНТР», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице Генерального директора Нехотина К.Ю,, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем :

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Наименование, объем и стоимость работы, а также сроки ее выполнения согласовываются сторонами в письме-заявке, именуемой в дальнейшем «Приложение», являющихся неотъемлемой частью договора.

2.1. Обязательства Подрядчика.

2.1.1. Подрядчик обязуется в установленный срок изготовить полиграфическую продукцию.

2.1.2. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее исполнение работ невозможным, немедленно поставить в известность Заказчика.

2.1.3. Подрядчик обязуется в течение 15 рабочих дней безвозмездно исправить, по требованию Заказчика, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы, указанной в настоящем договоре, Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшевшее качество работы.

2.1.4. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), выступая при этом в роли генерального подрядчика и отвечая перед Заказчиком за результаты работы и убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора, в рамках данного договора.

2.1.5. Подрядчик приступает к выполнению работ после 100% оплаты Заказчиком суммы договора, согласно п. 3.2. и предоставления Заказчиком всех исходных материалов, необходимых для начала работ.

2.2. Обязательства Заказчика.

2.2.1. Заказчик обязуется передавать Подрядчику для выполнения работ необходимые материалы в объеме, формате и по срокам согласно Приложениям. Предоставление Заказчиком ненадлежаще оформленных или некомплектных исходных материалов приравнивается к их непредоставлению.

2.2.2. Заказчик обязуется произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора.

3.1. Цена выполненной работы определяется сторонами в Приложениях. В цену входит стоимость работ по изготовлению, упаковке полиграфической продукции.

3.2. Заказчик осуществляет 100%-ную предоплату в течение 3-х банковских дней после выставления счета и подписания сторонами Приложения.

3.3. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ неучтенные ранее виды работ и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ с увеличением цены, обязан письменно сообщить об этом Заказчику в течение 3-х дней.

4.1. Подрядчик передает результат выполненных работ Заказчику, на основании расходных накладных и счета-фактуры. Одновременно с передачей готовой продукции Подрядчик передает Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки.

4.2. Продукция должна быть упакована в соответствии с требованиями указанными в приложении.

4.3. Заказчик в течение двух дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ, выполненных по договору, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.5. В акте указываются: - наименование выполненных работ; - стоимость выполненных работ; - оценка качества выполненных работ.

5.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за безусловное выполнение предмета договора в установленный настоящим договором срок.

5.2. За нарушение предусмотренных договором сроков начала и окончания работ Подрядчик уплачивает пени в размере 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости заказа.

5.3. Уплата пеней не освобождает стороны от выполнения своих обязательств.

5.4. Допустимое технологическое отклонение цвета в тираже может составлять 5% от характеристик цветопробы (в случае её наличия).

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до ___________________ г.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть во время исполнения настоящего договора, будут по возможности решаться посредством переговоров между сторонами. Если стороны не смогут прийти к соглашению, спор должен быть передан для рассмотрения в Арбитражный суд г. Москвы.

8.1. Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, действие законов, указов, Постановлений Правительства и других обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, которые нельзя было предвидеть, предотвратить и принять в расчет при заключении настоящего Договора.

8.2. При наступлении и прекращении указанных обстоятельств одна из сторон должна незамедлительно уведомить об этом в письменной форме другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их влиянии на способность исполнения Стороной своих обязательств по договору, а также предполагаемый срок их исполнения.

8.3. Если Сторона не направит соответствующее извещение о наступлении вышеуказанных обстоятельств, то она в дальнейшем не может ссылаться на них как на обстоятельства непреодолимой силы, освобождающие от ответственности.

8.4. В случаях, предусмотренных п. 8.1., срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Если такие обстоятельства продолжают действовать более трех месяцев, каждая из сторон имеет право отказаться от Договора.

9.1. Во всем, предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.

9.3. Все права на изобразительные графические материалы, цветоделенные диапозитивы, файлы, переданные Подрядчику для изготовления полиграфической продукции, принадлежат Заказчику и являются его собственностью.

9.4. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о перемене своего места нахождения, почтовых адресов и банковских реквизитов.

ПОДРЯДЧИК обязуется: Изготовить в срок, обозначенную в настоящем договоре полиграфическую продукцию:

Стоимость составляет:

Итого: _________________________________________________________ руб. 00 копеек, без НДС (Упрощенная система налогообложения).

Срок выполнения работ __________ рабочих дней с момента перечисления денег за работу на счет Подрядчика и предоставления всех утвержденных материалов, необходимых для начала работ, таких как: электронные версии, макеты, пленки и т.д.

Готовая продукция вывозится со склада Подрядчика силами за счет Заказчика.